加工承揽合同书格式

师哈哈达人

加工承揽合同书格式（通用20篇）
加工承揽合同书格式 篇1　　定作单位：某某项目经理部 (以下简称甲方)
　　承揽单位：某某钢结构制造有限公司 (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。
　　第一条 加工构件品名与价款
　　一、 加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
　　二、 承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。
　　三、 加工单价：每吨壹仟元整人民币(￥：1000.00元人民币)
　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响;已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。
　　五、 本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。
　　六、 本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。
　　第二条 加工成品期限与交付
　　一、 加工期限：暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。
　　二、 交付状态：按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付，并配合防腐涂装。
　　三、 交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。
　　第三条 加工材料供应与采购
　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据(板材材损2%、型材材损3%)。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管费。
　　二、 乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购;采用甲控乙供形式;所有材料必须符合施工图设计要求。
　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。
　　四、 具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。
　　五、 材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。
　　第四条 加工成品质量与验收
　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。
　　二、 质量等级：一次验收合格
　　三、 保修期限：保修壹年。
　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承揽合同书格式 篇2　　订做方(以下简称需方)：
　　承揽方(以下简称供方)：
　　订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
　　一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额：(此合同单价为税前价)
　　品名 规格 数量 单位 重量(吨) 单价元/吨 价款(元) 备注
　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量
　　总计
　　总金额(大写) 柒万柒仟元整
　　二、 技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工;
　　三、 质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查;
　　四、 交货地点：供方厂内验收交货;
　　五、 交货时间：合同签订生效后， 第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日 交货。
　　六、 计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算;
　　七、 结算方式：合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。
　　八、 标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的'物仍属于供方所有。
　　九、 运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。
　　十、 本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。
　　十一、 违约责任：由违约方负责;
　　十二、 解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉;
　　十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。
　　十四、 本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。
　　订 做 方 ： 承 揽 方 ：
　　单位： 单位：
　　法定代理人： 法定代理人：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　电 话： 电 话：
　　开户行： 户 名：
　　帐 号： 卡 号：
　　邮 编： 邮 编：
　　签订时间：
加工承揽合同书格式 篇3　　承揽方：县木具厂以下简称甲方
　　定作方：县百货公司以下简称乙方
　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
　　第一条加工成品
　　品名：____规格(长，宽，高)：____单位：cm数量：____备注：____
　　玻璃柜台：1304090件;塑料台面柜台：18010095件
　　其中不带抽屉：10件
　　玻璃台面柜台：18010095件
　　棉布货架：18040200件
　　大百货电器货架：18080200件
　　小百货货架：18050200件
　　第二条加工成品质量要求：
　　一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
　　二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
　　第三条原材料由甲方提供。
　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
　　第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元。
　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
　　第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
　　第十二条甲方的违约责任
　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
　　六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
　　第十三条乙方的违约责任
　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。
　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
　　甲方：(盖章)
　　代表人：
　　地址：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　乙方：
　　代表人：
　　地址：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　日期：__________
加工承揽合同书格式 篇4　　甲方： (定作方)
　　地址:---工业城
　　法定代表人:
　　营业执照证号:
　　乙方： (承揽方)
　　地址:
　　法定代表人:
　　营业执照证号:
　　合同编号： 合同签订地：---工业城内
　　乙方是为甲方加工 _____________所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
　　一、 本合同所指加工行为是：
　　甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。
　　二、 本合同所指加工之零部件见下表:
　　甲方企业物料代码 产品品名 、规格 单位 单价 备 注
　　1. 根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。
　　2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”
　　三、 加工零部件的技术标准(包括质量要求)：
　　甲方企业物料代码 产品品名 规格 技术标准或要求
　　备 注
　　四、 加工零部件价格及加工费的确定：
　　1.乙方加工零部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。
　　2.为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低;在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。
　　3. 加工费计算方法：
　　(1) 对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。
　　(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。
　　五、 加工订货：
　　1. 甲方向乙方下达订单，乙方接受：
　　(1) 甲方以传真或电脑下单(下同)的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。
　　(2)电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写《电话通知订货记录》，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。
　　2. 因甲方的生产计划变动，要求更改订货时，乙方接受：
　　(1) 甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》，乙方确认后回传。
　　(2) 电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。
　　3. 如甲方通知取消订单：
　　(1) 订货当天通知取消的，订单取消。
　　(2)在一个货期段内(非订货当天)通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。
　　4. 乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。
　　六、 加工零部件的包装、运输与交货：
　　1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_______________________________;
　　2. 包装物标识规定：_________________________________________________________;
　　3. 如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。
　　4.乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。
　　5. 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具《收料单》。
　　6.甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七(7)天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。
　　七、 双方就合同产品所需模具，约定如下：
　　1. 图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。
　　2. 模具的制造及其费用承担：由乙方承担;
　　3. 模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。
　　4. 模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担;
　　5. 模具的知识产权：甲方所有;
　　6. 模具的所有权：甲方所有。
　　八、 知识产权保护
　　1. 按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行，有商标许可的，还须签订《商标使用许可合同》。
　　九、 产品技术、质量标准与控制
　　1. 合同生效后 日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：
　　(1)
　　(2)
　　(3)
　　2. 产品质量控制：
　　(1)乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。
　　(2)甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检;乙方应予配合，并免费安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。
　　(3)甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同。
　　(4)乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过3C认证的产品品种，零部件不得更改。
　　(5)一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。
　　(6)虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。
　　3. 质量整改
　　(1)同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助，但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。
　　4. 产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》。
　　十、 加工费的结算
　　1.加工费的结算方式为：每月二十五(25)日前结清截止上月二十五(25)日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费__________作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三(3)个月承兑汇票的方式支付加工费(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方)。
　　2. 质量保证金于双方终止业务来往的年内结清。第一年结算_______%，第二年结算________%，第三年结算____________%。
　　十一、 验收方法
　　1.甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。
　　十二、 对加工零部件提出异议的时间和办法
　　1. 甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况;提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
　　2. 乙方在接到需方书面异议后，应在___________天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
　　3.加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。
　　4. 加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。
　　十三、 乙方违约责任：
　　1. 乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：
　　(1)因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件;不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第(4)条接受扣罚。
　　(2) 因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%;
　　(3) 因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计扣罚，物料损失由乙方负责;
　　(4) 未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元/次;
　　(5) 未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格(料废)造成出货延误的，扣罚违约金5000元/次，损失另计;
　　(6)故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格;
　　(7) 未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格;
　　(8) 送货实物数量或重量不足，扣除欠货价值10～100倍的违约金;
　　2.乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。
　　3.乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
　　4.乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。
　　5.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。
　　6.加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。
　　十四、 甲方的违约责任
　　1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。
　　2. 甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失;甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。
　　十五、 合同的变更、解除：
　　1. 合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。
　　2. 乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
　　3.合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。
　　十六、 不可抗力
　　1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
　　十七、 其他
　　1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。
　　2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。
　　3. 执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
　　4. 双方签订的《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件。
　　十八、 其他需约定事项：
　　1.____________________________________________________________________________
　　2.____________________________________________________________________________
　　3.____________________________________________________________________________
　　4.____________________________________________________________________________
　　5.____________________________________________________________________________
　　甲方： 乙方：
　　授权代表： 授权代表：
　　日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
加工承揽合同书格式 篇5　　甲方(定作方)：
　　代理人：
　　地址：
　　联系电话：
　　乙方(承揽方)：
　　代理人：
　　地址：
　　联系电话：
　　为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。
　　第一条 定作物名称、数量、规格、质量、价款
　　防盗门名称___________，规格___________，单位___________，数量___________，单价(元/M2)___________。
　　注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。
　　工期要求：
　　第二条 承揽方式、材料的提供
　　2.1 承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场;
　　2.2 本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;
　　2.3 材质标准：
　　2.3乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。
　　第三条 承揽范围
　　3.1 乙方承揽加工范围：
　　3.2 工程地点：
　　第四条 合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。
　　4.2 本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。
　　4.3 付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。
　　第五条 合同价款与酬金
　　本合同价款共计：以实结算_________元整。
　　第六条 加工制作安装要求
　　6.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。
　　6.2 乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。
　　6.3 乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产
　　6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。
　　6.5 为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。
　　第七条 工期
　　7.1开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。
　　7.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工;
　　(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工
　　(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。
　　第八条 工程质量标准和验收办法
　　8.1 本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。
　　8.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。
　　8.3乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。
　　第九条质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。
　　甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。
　　第十条 安全及特别约定
　　1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。
　　2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。
　　第十一条 违约责任
　　11.1 工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。
　　11.2 由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。
　　11.3 甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
　　第十二条争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过______________人民法院诉讼解决。
　　本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。
　　第十三条 合同的生效和份数
　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。
　　甲方(盖章)：
　　代理人(签字)：
　　合同签订地：
　　_________年____月____日
　　乙方(盖章)：
　　代理人(签字)：
　　合同签订地：
　　_________年____月____日
加工承揽合同书格式 篇6　　承揽方：
　　地址：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　法定代表人：
　　定作方：
　　地址：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　法定代表人：
　　定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
　　第一条 加工成品：
　　品名：
　　规格：
　　单位：
　　数量：
　　备注：
　　第二条 加工成品质量要求：
　　第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量：
　　1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。
　　2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
　　3、原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。
　　第四条 技术资料，图纸提供办法：
　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。
　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。
　　第五条 价款或酬金：
　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
　　第六条 验收标准和方法：
　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。
　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
　　第七条 交(提)货的时间和地点：
　　1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
　　2、交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。
　　第八条 包装要求及费用负担：
　　第九条 运输办法及费用负担：
　　第十条 结算方式及期限：
　　第十一条 其他：
　　1、根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。
　　2、根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。
　　第十二条 承揽方的违约责任：
　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的’损失由承揽方赔偿。
　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
　　4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%–30%幅度)或酬金总额的_________%(20%–60%幅度)违约金。
　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
　　9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
　　10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
　　第十三条 定作方的违约责任：
　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
　　2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________%(10%–30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________%(20%—60%的幅度)违约金。
　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
　　7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
　　第十四条 不可抗力
　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
　　第十五条 纠纷的处理：
　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式__________份，交_________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。
　　定作方(盖章)：
　　代表人(签字)：
　　_________年____月____日
　　承揽方(盖章)：
　　代表人(签字)：
　　_________年____月____日
加工承揽合同书格式 篇7　　甲方：
　　乙方： 身份证号码：
　　经甲乙双方共同协商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原则下达成以下协议。
　　一、承包方式：乙方给甲方采伐每棵树，甲方给乙方支付1元钱的代班费及安全管理的保证金。
　　二、工资价位是现场论价，价款方式是一处完工到另一工地时，支付前一工地的工资，年底结清半年的所有工资。
　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好从业人员的安全，森林防火，一旦发生火灾安全事故，由乙方自行承担，甲方不负责乙方因安全事故所带来的一切损失和责任。
　　四、所有从业人员必须听从承包人杨正均的工作安排。
　　以上条款，甲乙双方仔细阅读后无异议，特签此合同，本合同至签字之时产生法律效益。
　　甲方：
　　乙方：
加工承揽合同书格式 篇8　　甲方：
　　乙方：
　　一、标的、数量、价款
　　二、乙方负责设计、加工、代运输、安装、铁塔防腐、热镀锌、17%增值税等
　　三、甲方须积极协助乙方施工：因甲方不让施工或变更施工地点而误工期，甲方承担由此而支出的一切费用。乙方施工人员到场后，甲方免费提供一切食宿事宜。
　　四、交(提)货方式、地点：交货地点为 。
　　五、运输方式及到达站(港)和费用承担：运输费用由乙方负责。
　　六、付款方式：合同签订后，预付合同总额的30%，货到5天内付合同总额的60%，余款完工10日内付清，付款按合同账号，传真合同有效，如延误付款时间，甲方承担3‰滞纳金。
　　七、电力塔制作安装工期为20 天。
　　八、本塔可抗台风、防潮、三年内不出现质量问题，如出质量问题乙方承担甲方因此造成的经济损失，不可抗力的自然灾害除外。
　　九、双方如有特殊情况须修改或终止合同时，须事前通知对方，协商解决，协商达不成协议时，原合同不得变更。
　　十、如甲方不经乙方同意，中途修改或终止合同规定的由甲方承担的内容，乙方产成品或半成品归甲方所有，甲方承担产成品或半成品的生产费用。
　　十一、双方严守合同，如有违约时，违约方承担10%-30%违约金，双方发生合同争议，由产品加工所在地法院裁判。
　　十二、乙方施工，安装人员需在甲方支取费用时，心须持厂内财务科证明信，否则甲方承担责任。
　　十三、其它未尽事宜。
　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。
　　甲方：乙方：年月日：
加工承揽合同书格式 篇9　　审判长、审判员：
　　上诉人王、张不服东台市人民法院(20xx)东民初字第02号判决向贵院提起上诉，江苏天之权律师事务所受上诉人王、张委托指派本人担任其二审代理人。现发表如下代理意见：
　　一、一审判决程序违法，剥夺了上诉人的诉权
　　被上诉人于就加工承揽合同纠纷一案向上诉人主张剩余欠款38万元。因被上诉人为上诉人加工定制的蔬菜大棚不按双方签订的《连栋大棚工程加工承揽合同》约定使用热镀锌钢管、普通无滴水薄膜，而使用不明来源的钢管和薄膜，致使上诉人的蔬菜大棚刚刚使用就出现大棚主体结构及其他金属部件都锈迹斑斑，薄膜滴水严重影响蔬菜生长，致使上诉人合同目的不能实现并造成上诉人巨大损失。为此上诉人依法向一审法院提交反诉状，要求被上诉人赔偿损失，承担上诉费。一审法院当庭驳回上诉人的反诉，认为：“上诉人的反诉不符合民事诉讼法”所规定的反诉要件。但一审法院却没告知上诉人的反诉到底不符合民事诉讼法的哪一条规定，更没告知上诉人的反诉不符合反诉的哪一个要件(卷62、63页)。更过分的是一审判决中只字未提上诉人曾提起反诉，简单以：“关于两被告认为涉案大棚的材料不符合同约定，案涉大棚存在质量问题，因其已另案主张权利，本案不予理涉”，，这句话不难理解：因上诉人已经另案主张权利，所以案涉大棚质量问题，一审法院不予理涉，不是一审法院原因而是你上诉人另行起诉了所有才不审理。代理人认为，一审法院是在故意混淆因果关系，推脱责任为其程序违法寻找合法理由。是其在没有任何法律依据的情况下驳回了上诉人的反诉。代理人认为：反诉是在诉讼进行过程中，本诉的被告以原告为被告，向受理本诉的人民法院提出与本诉具有牵连关系的，目的在于抵消或者吞并本诉原告诉讼请求的独立的反请求。而因案涉大棚质量问题，致使上诉人当时签订合同的目的完全不能实现，并造成巨大损失，至于上述理由上诉人提起的反诉完全具备反诉的要件。一审法院明显的违法程序，恶意剥夺上诉人诉权，逃避审判义务。
　　二、一审判决事实不清，证据不足
　　1、关于验收
　　蔬菜大棚制作完成后，上诉人与被上诉人就案涉大棚加工费进行结账，上诉人向被上诉人出具欠条一份，约定：今欠到于*大棚余款叁拾捌万元正(380000元)，等验收结束还款??，该《欠条》其实是对《连栋大棚工程加工承揽合同》的附条件的补充协议，被上诉人收受该《欠条》即意味接收了上述补充协议。该《欠条》已经明确约定验收后还款，所谓验收肯定是指蔬菜大棚质量的验收，根据日常交易惯例，该款应该认定为质保金，而不是一审法院片面认为的不具有质量验收资质的阜宁相关部门联合组织的规模、投资验收。如果把规模、投资验收过关作为付款的条件，代理人认为是不符合逻辑的。虽然《连栋大棚工程加工承揽合同》对大棚验收没有明确约定，但根据《合同法》第二百六十一条：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”至今为止被上诉人未向上诉人提交技术资料及材料的质量证明，致使上诉人无法对大棚进行验收。
　　关于蔬菜大棚质量问题，可以说上诉人及所有的种植蔬菜大棚的农户都是外行根本不具备区分材料是否达标的专业水平。在承揽人未提供任何技术说明及材料质量质量证明，他们只能通过一段时间的使用来验证大棚是否存在质量问题，上诉人的大棚经短时间的使用即出现生锈、滴水等严重影响蔬菜生长的情况，足以可以证明被上诉人提供的原材料存在质量问题。
　　2、一审判决事实不清，忽视上诉人合法抗辩
　　在一审过程中上诉人多次以案涉大棚的质量问题提出抗辩，但一审法院无视上诉人的抗辩在没有查清楚被上诉人提供的钢管及薄膜的品牌、来源、是否符合相关标准的情况下，仅仅依据(1)案涉大棚已经交付上诉人使用(其实上诉人之所以一直仍在使用问题大棚是因为避免扩大损失发生)(2)通过阜宁相关部门组织的验收，上诉人已经拿到部分补贴，这两点来判决。代理人认为本案尚有许多关键事实尚未查清，为了追求审判效率忽视当事人合理合法抗辩盲目作出的判决肯定是错误的判决。
　　三、一审法院适用法律不适当
　　一审法院判决本案适用《合同法》六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
　　定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
　　代理人认为一审判决适用法律太过片面不适当，本案应该适用《合同法》第六十七条、第二百六十一条、第二百六十二条更为恰当。
　　综上：一审判决程序违法，认定事实不清，适用法律不当。判决存在显失公平，恳请合议庭撤销原判决，保护上诉人的合法权益。
　　以上代理意见，请合议庭考虑采纳。
加工承揽合同书格式 篇10　　发包方(全称) ：
　　承包方：
　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
　　第一条：标的
　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以永宁县财政局预(决)算审查中心决算价为最终标的。
　　第二条：制作书架的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币元)计取注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
　　第三条：加工制作与安装的要求
　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。
　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。
　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架 ，规格型号：高20xx*宽900*深450mm 材质：优质冷轧钢板，板材厚度：立柱1.5mm，侧板1.2mm,隔板1.0mm结构：组合式，可拆装，款式新颖。格板：书架格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑;
　　4、油漆：表面静电粉末喷塑，光洁平滑,对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
　　第四条：验收标准和方法
　　①、乙方将书架样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验 。
　　第五条：交货时间和地点及包装运输要求
　　①、交货时间：乙方必须保证在20xx年 月 日前全部交货。
　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等
　　由乙方负责保修。
　　第六条 书架安装及验收与售后服务
　　①、乙方对制作的书架进行安装;
　　②、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在 日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除 %做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收); ③、乙方承诺为甲方制作的书架因质量出现问题， 年内免费进行保修，超过 年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;
　　④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。
　　第七条：结算方式、期限及安装费用
　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。
　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。
　　④、剩余的合同标的额10%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
　　第八条：甲方违约责任
　　①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金; ②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付1‰的违约金。
　　第九条：乙方违约责任
　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金;
　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担; ③、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除1‰的违约金。
　　第十条：纠纷的处理
　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。
　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;
　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
　　第十一条：附则
　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
　　发包方(全称)(盖章) 承包方(全称)(盖章) 法定代表人 法定代表人
　　年月日：
加工承揽合同书格式 篇11　　订立合同双方：
　　承揽方：××县木具厂　　　　　以下简称甲方
　　定作方：××县百货公司　　　　以下简称乙方
　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
　　第一条　加工成品
　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
　　│品　　　　　　　　名│　规格(长，宽，高cm)│ 单位 │ 数量 │ 备注 │
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│玻璃柜台　　　　　　│130×40×90　　　　　 │　件　│　120 │　　　│
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│塑料台面柜台　　　　│180×100×95　　　　　│　件　│　10　│其中不│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│带抽屉│
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│玻璃台面柜台　　　　│180×100×95　　　　　│　件　│　20　│　　　│
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│棉布货架　　　　　　│180×40×200　　　　　│　件　│　10　│　　　│
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│大百货电器货架　　　│180×80×200　　　　　│　件　│　5　 │　　　│
　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
　　│小百货货架　　　　　│180×50×200　　　　　│　件　│　80　│　　　│
　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
　　第二条　加工成品质量要求：
　　一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
　　二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
　　第三条　原材料由甲方提供。
　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元。
　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
　　第七条　交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
　　第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20xx0元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
　　第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
　　第十二条　甲方的违约责任
　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
　　六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
　　第十三条　乙方的违约责任
　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
　　第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
　　第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。
　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
　　甲方：××县木具厂(盖章)
　　代表人：黄华新(签名)
　　地址：七都镇
　　电话：66.8971
　　开户银行：××县支行七都镇营业所
　　帐号：104750
　　乙方：××县百货公司
　　代表人：王新法
　　地址：城关中山街5号
　　电话：33.7347
　　开户银行：××县支行
　　帐号：003485
加工承揽合同书格式 篇12　　甲方：(定作方)
　　乙方：(承揽方)
　　经甲乙双方友好协商，就 纸箱 印刷事宜达成如下协议：
　　第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。
　　2、由甲方将印制品材料于20xx年8月1日前交给乙方，并办理交接手续。
　　第二条：交货时间
　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。
　　第三条：交货方式地点 交货方式：甲方送货 交货地点：乙方厂区
　　第四条：付款结算方式及时间
　　本合同总金额为 586000 元，甲方支付乙方合同总金额的 30 %，即 元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到博爱县博宇包装有限公司对公帐户上。甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物(出售及另作他用)。
　　第五条：双方的权利和义务
　　1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。
　　2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。
　　3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。
　　第六条：违约责任
　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。
　　2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。
　　第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定博爱县人民法院管辖。
　　本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
　　委托方(盖章) 承印方(盖章) 代表： 代表：
　　年 月 日
加工承揽合同书格式 篇13　　甲方: (委托方)
　　乙方: (承揽方)
　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。
　　一、 产品名称及加工数量。
　　名称：不锈钢水泥焊接轨道板。 数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
　　二、 相关事宜:
　　1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)
　　3、 产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。
　　4、 加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
　　三、 时间要求：
　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。
　　四、 加工费用：
　　该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。
　　五、 付款方式：
　　乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。
　　六、 其他事宜：
　　本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。
　　在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。 本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方： 盖章：
　　签约人： 职务： 电话号码：
　　已方： 盖章:
　　签约人： 职务： 电话号码：
　　时间： 年 月 日
加工承揽合同书格式 篇14　　甲方：
　　乙方：
　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司产品设计加工事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
　　一、 制作内容与要求：
　　订购 项
　　具体内容：上海汉沃展示设计有限公司为 的设计与制作，详见报价单及图纸。
　　二、甲方在图纸与报价单上签字后，乙方按照图纸与报价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格，则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款，因此产生的一切费用由乙方承担。
　　三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要求等，应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。
　　四、主材材料由乙方负责解决，辅材、工艺细则、电路方案甲乙双方共同协商确定。
　　五、乙方在合约签字生效后，负责在 月 日前完成产品设计与制作。交货地点，收货人由甲方指定。
　　六、制作费结算方法：
　　1、双方协定的价格为 人民币，甲方在设计制作开始前，须支付预付款计 50% 人民币_ __。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收，甲方在验收合格并收到正规增值税发票后向乙方结清制作余款合计 _ 整人民币。因甲方原因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的，甲方应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以(现金,支票、汇款)形式汇入乙方帐户。
　　2、甲方如不履行合同，预付款即抵作违约金，无故拖欠余款，我司有权安排专人要回。
　　3、乙方如不履行合同，则须双倍返还甲方预付款抵作违约金。如乙方逾期交货的，甲方有权拒付相应货款，每逾期一日，应按照逾期交付部分货款金额的千分之五向甲方支付违约金。
　　4、合同价格包含乙方将产品运送至甲方指定交货地点，并交付给甲方指定收货人之前的所有费用(包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费)及后续相关费用(包括但不限于保修、技术服务)。
　　七、纠纷的处理：
　　甲方和乙方因合同而发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，经双方同意可向仲裁机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自 年 月 日起有效，有效期为一年。本合同执行期间，双方均不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，应参照经济合同法及设计加工承揽合同条例等法律执行。双方也可就未尽事宜进行协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
　　八、质量的保证：
　　乙方对已制作的产品实行质量跟踪保证。具体为——电器保质半年，其他保质一年。(注：除人为以外) 本合同正式一式二份，甲方与乙方各执一份。
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　甲方代表签名： 乙方代表签名：
　　地址： 地址：
　　电话： 电话：
　　日期： 日期：
加工承揽合同书格式 篇15　　定作方：
　　法定代表人： 职务：
　　地址：
　　承揽方：
　　法定代表人： 职务：
　　地址：
　　因定作方需要向其客户 供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
　　第二条 质量要求
　　第三条 原材料的提供
　　1、 由定作方提供;
　　2、 由承揽方提供;
　　3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。
　　第四条 原材料的损耗比例
　　1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过 %;
　　2、若原材料损耗超过 %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。
　　第五条 剩余原材料的处理
　　1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;
　　2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。
　　第六条 技术资料，图纸
　　1、定作方应当在 年 月 日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;
　　2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。
　　第七条 价款支付方式
　　1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;
　　2、定作方在收到货物并检验合格后 天内支付 %货款;若定作方客户在 年 月 日
　　第八条 货物的交付
　　1、交货地点：承揽方应在 年 月 日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;
　　2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;
　　3、指定时间：定作方应于 年 月 日之前将交货地点和收货人告知承揽方。
　　第九条 货物的检验
　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;
　　2、验货时间和地点为 ;
　　3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;
　　4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。
　　第十条 定作方的违约责任
　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款 %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;
　　2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;
　　第十一条 承揽方的违约责任
　　1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的 %的违约金;
　　2、承揽方逾期交货超过 天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的 %的违约金;
　　3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的 %的违约金;
　　4、若货物的质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;
　　5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。
　　第十二条 不可抗力
　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。
　　第十三条 其他事项
　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;
　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;
　　3、本合同一式二份，双方各执一份;
　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
　　定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___
　　传真： 传真： Email： Email： 电话： 电话：
　　年 月 日 年 月 日
加工承揽合同书格式 篇16　　加承合( )字第 号
　　定作方：_______________(简称甲方)
　　营业执照号码：_____________________
　　承揽方：_______________(简称乙方)
　　营业执照号码：_____________________
　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
　　品名或项目
　　规格、型号
　　单位
　　数量
　　单价
　　价款或酬金元
　　金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________
　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________
　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________
　　四、验收标准和方法：_________________________
　　五、结算方式：_________________________
　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
　　1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____ %的违约金。
　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
　　2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。
　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
　　七、双方约定的其它条款：________________
　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。
　　十二、本合同签订日期：________年________月________日
　　定作方：________________
　　代表：__________________
　　开户银行：______________
　　帐号：__________________
　　承揽方：________________
　　代表：__________________
　　开户银行：______________
　　帐号：__________________
　　_______年______月_____日
加工承揽合同书格式 篇17　　定作方： 合同编号：
　　承揽方： 签订日期：
　　定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，达成以下合同条款。
　　一、 加工成品：
　　二、加工成品质量要求：
　　三、原材料的提供办法及规格、数量、质量
　　1.定作方提供原材料的，承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进行检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐，下料后再提出原料质量问题的，造成定作方损失的，承揽方应予赔偿。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过 。
　　2、承揽方提供原材料的，应保证提供的原材料符合定作方的要求，且满足承揽的需要。
　　四、技术资料、图纸提供办法
　　1.承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应及时回复，提出修改意见。
　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
　　五、价款或酬金
　　价款或酬金按照如下约定计算：
　　六、验收标准和方法
　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
　　2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换。
　　七、交货的时间和地点
　　1、交货时间： 。
　　2、交货地点：定作方工厂内
　　八、包装要求
　　1、成品按照 包装费用由承揽方承担。
　　九、运输办法及费用负担：
　　运输由承揽方负责，费用承揽方承担。
　　十、费用结算
　　结算时间：
　　十一、承揽方的违约责任
　　1、未按合同规定的质量交付定作物，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
　　3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
　　4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方支付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的 %偿付违约金。
　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%的违约金，并赔偿给定作方造成的损失。
　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
　　7、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
　　十二、不可抗力
　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任。
　　十三、其它约定
　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。
　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
　　3、本合同一式 份。
　　甲方：乙方：日期：
加工承揽合同书格式 篇18　　定作方：(以下简称甲方)
　　承揽方：(以下简称乙方(yifang))
　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
　　第一条 加工成品
　　品名： 货号：
　　颜色： 尺码：
　　第二条 服装数量
　　1、计量单位：2、数量：第三条 原材料的提供
　　由甲方提供原材料，具体见下：
　　材料名称\数量\质量：
　　提供日期：第四条 服装质量
　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
　　第五条 技术资料、图纸提供
　　1、甲方提供服装款式(样衣或图片)、标志图案等图样的技术资料。
　　2、乙方(yifang)在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在 2 天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在 2 内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
　　第六条 报酬
　　1、加工单价：
　　2、总金额(元)：
　　第七条 包装方式
　　内用 ，外用 包装，包装费由__方承担。
　　第八条 服装交付
　　1、交货地：
　　2、产品的交(提)货期限：。
　　第九条 服装验收
　　1.验收期间：
　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。
　　3.验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。
　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致
　　验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。
　　6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
　　7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。
　　第十条 定金/预付货款
　　(1)甲方应于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。
　　(2)甲方应于_年_月_日前向乙方交付预付款_元;甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求
　　返还;乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。
　　第十一条 报酬结算
　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起_日内，一次性付清合同约定的全部款项;
　　第十二条 留置权
　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。
　　第十三条 违约责任
　　1、甲方的违约责任
　　(1)制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
　　(2)中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。
　　(4)超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，
　　所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，乙甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。
　　2、乙方的违约责任
　　(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。
　　(2)交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
　　(3)未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。
　　(4)逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%/天。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。
　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。
　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。
　　(7)未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。
　　(9)擅自调换甲方提供的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。
　　第十七条 争议解决
　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。 第十八条 其他约定
　　本合同经双方签字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各执一份;
　　甲方(章)： 乙方(章)：
　　电话： 电话：
　　年 月 日 年 月 日
加工承揽合同书格式 篇19　　定作方(甲方)：_______________
　　代表：_________________________
　　电话：_________________________
　　承揽方(乙方)：_______________
　　代表：_________________________
　　电话：_________________________
　　签定日期：____________________
　　经双方协商，遵照《中华人民共和国经济法同法》及有关规定、鉴定本加工承揽合同，并严肃地履行。
　　品名：________
　　规格：________
　　单位：________
　　数量：________
　　加工费：________
　　单价：________
　　金额：________
　　定作方供应原材料：：________
　　原材料品名：________
　　规格：________
　　单位：________
　　数量：________
　　日期：________
　　成品单位耗用量：________
　　1.技术资料、图纸提供办法：_______________________
　　2.产品检验标准和方法：_____________________
　　3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：_____________________
　　4.货款及费用结算办法及期限：_____________________
　　5.本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任，给付违约金_________元，如由此而造成了损失则应赔偿损失。
　　定作方(甲方)：_______________
　　承揽方(乙方)：_______________
　　签订日期：________年________月________日
加工承揽合同书格式 篇20　　甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规、就乙方承揽甲方广告牌安装的有关事宜达成如下协议，由双方共同遵守：
　　一?项目概况
　　1、项目名称:广告牌安装
　　2、安装地点:以每次实际安装的地点为准
　　3、项目内容：乙方根据甲方要求，独立负责广告牌的安装工作。
　　二、承揽方式和安装费用
　　乙方承揽甲方一年内的广告牌安装项目，期间乙方全权负责广告牌的安装，时间从合同签订之日算起。
　　三、安装费结算方式
　　分次给付安装费用。
　　乙方广告牌安装好后，通知甲方验收。甲方应在验收合格后一次性付清该次的安装费用。
　　四、安装方式及质量、安全要求
　　1、乙方包工包料，包质量包安全，负责广告牌安装的整个过程。
　　2、乙方保证广告牌安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。
　　五、制作、安装工期
　　1、乙方应在双方协商的时间内完成广告牌的安装工作，并通知甲方验收。若验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的通知之日起次日内返工，并通知甲方再次验收。
　　2、在乙方安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，由双方协商顺延工期。
　　六、双方权利与义务
　　1、甲方应向乙方提供待安装的广告牌
　　2、广告牌安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
　　3、严格按照双方的约定安装广告牌，因广告牌安装引起的所有事宜，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
　　4、乙方应当保证其安装的材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合国家标准。
　　5、乙方应当确保安全施工，乙方所有施工工作人员之用工手续、保险手续均由乙方自行负责，因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财产赔偿责任由乙方负责。
　　七、其他事项
　　1、双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同鉴定地的人民法院提出诉讼。
　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工承揽合同书格式（通用20篇）