拆除工程合同书

师哈哈达人

拆除工程合同书（精选15篇）
拆除工程合同书 篇1　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
　　一、工程概况
　　(一)工程名称：  水塔拆除工程。
　　(二)工程地点：
　　(三)工程范围：
　　1、拆除地面以上整座水塔;
　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
　　(四)施工方式：人工作业拆除。
　　(五)工程施工期间：201*年 月 日201*年 月 日，共 天。
　　二、工程造价及付款方式
　　(一)工程总价：人民币 元。
　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
　　三、双方权利及义务
　　(一)甲方权利及义务
　　1、清理工程施工范围内的财物;
　　2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;
　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;
　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
　　(二)乙方的权利和义务
　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;
　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;
　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
　　四、工程验收
　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
　　五、违约责任
　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
　　六、争议解决
　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。
　　七、其他
　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;
　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
　　甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日       _________年____月____日
拆除工程合同书 篇2　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
　　第一条 拆除范围
　　拆除工程地点：佛山市南海区五圣河(桂澜路以东，宝翠北路以西)具体范围详见《佛力估字[20__]第145号》资产评估报告书。
　　第二条 质量标准
　　1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(拆至闸室底珠基标高-1.3米处，详见附图)，附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填)，并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。
　　2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。
　　第三条 工期
　　1、施工总工期：15日历天 (从合同签订之日算起)
　　2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。
　　第四条 拆除项目成交价大写：
　　第五条 支付方式
　　该工程是通过佛山*南海公有资产流转服务有限公司(以下简称组织交易机构)公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。
　　第六条 履约保证金
　　1、人民币10万元(包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等)，乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。
　　2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。
　　第七条 甲方的责任及义务
　　1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。
　　2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。
　　第八条 乙方责任及义务
　　1、安全责任
　　(1)乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
　　(2)负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。
　　(3)负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
　　(4)建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。
　　(5)接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。
　　(6)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
　　(7)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
　　(8)严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。
　　(9)中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小于10人的意外险。
　　2、环保责任
　　(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照施工方案规定执行。
　　(2)拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
　　(3)拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。
　　(4)拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。
　　(5)渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
　　(6)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
　　(7)在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。
　　(8)乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。
　　3、文明施工
　　(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作。
　　(2)乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。
　　(3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
　　(4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
　　(5)乙方协助甲方办理拆除备案手续。
　　(6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。
　　(7)本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除)，做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。
　　(8)中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。
　　第九条 违约责任
　　1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。
　　2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。
　　3、工期误期赔偿费
　　(1)本招标工程要求乙方按中标工期完成。
　　(2)若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
　　(3)若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。
　　(4)施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元(以照相为准)，累计后在履约担保金里扣减。
　　第十条 争议的解决
　　凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。
　　第十一条 不可抗力
　　1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
　　2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不会因此而改变。
　　3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
　　4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
　　第十二条 合同生效
　　1、本合同自双方签章之日起生效。
　　2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
　　3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
　　4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
　　第十三条 其他约定条款
　　甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日       _________年____月____日
拆除工程合同书 篇3　　甲方：
　　乙方：
　　甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：
　　一、施工内容及工程量：
　　1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
　　2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
　　3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
　　二、工程价款：
　　经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。 结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。
　　三、施工日期：
　　本合同工程定于20__年7月26日开工，于20__年8月8日竣工。
　　四、双方责任及权力
　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
　　2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
　　3、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。
　　乙方：
　　1、负责编制施工方案，制定安全*保措施。
　　2、积极配合甲方的工作。
　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
　　4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。
　　5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
　　6、乙方指定( )为工程项目负责人。
　　五、违约责任：
　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
　　六、其它：
　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日       _________年____月____日
拆除工程合同书 篇4　　甲方：
　　乙方：
　　甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：
　　一、施工内容及工程量：
　　1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
　　2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
　　3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
　　二、工程价款：
　　经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。 结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。
　　三、施工日期：
　　本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。
　　四、双方责任及权力
　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
　　2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
　　3、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。
　　乙方：
　　1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。
　　2、积极配合甲方的工作。
　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
　　4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。
　　5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
　　6、乙方指定( )为工程项目负责人。
　　五、违约责任：
　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
　　六、其它：
　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
拆除工程合同书 篇5　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
　　一、工程概况
　　(一)工程名称：  水塔拆除工程。
　　(二)工程地点：
　　(三)工程范围：
　　1、拆除地面以上整座水塔;
　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
　　(四)施工方式：人工作业拆除。
　　(五)工程施工期间：201*年 月 日——201*年 月 日，共 天。
　　二、工程造价及付款方式
　　(一)工程总价：人民币 元。
　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
　　三、双方权利及义务
　　(一)甲方权利及义务
　　1、清理工程施工范围内的财物;
　　2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;
　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;
　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
　　(二)乙方的权利和义务
　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;
　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;
　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
　　四、工程验收
　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
　　五、违约责任
　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
　　六、争议解决
　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。
　　七、其他
　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;
　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
拆除工程合同书 篇6　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
　　第一条 拆除范围
　　拆除工程地点：佛山市南海区五圣河(桂澜路以东，宝翠北路以西)具体范围详见《佛力估字[20xx]第145号》资产评估报告书。
　　第二条 质量标准
　　1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(拆至闸室底珠基标高-1.3米处，详见附图)，附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填)，并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。
　　2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或以上。
　　第三条 工期
　　1、施工总工期：15日历天 (从合同签订之日算起)
　　2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。
　　第四条 拆除项目成交价大写：
　　第五条 支付方式
　　该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司(以下简称“组织交易机构”)公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。
　　第六条 履约保证金
　　1、人民币10万元(包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等)，乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。
　　2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。
　　第七条 甲方的责任及义务
　　1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。
　　2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。
　　第八条 乙方责任及义务
　　1、安全责任
　　(1)乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
　　(2)负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。
　　(3)负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
　　(4)建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。
　　(5)接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。
　　(6)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
　　(7)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
　　(8)严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。
　　(9)中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小于10人的意外险。
　　2、环保责任
　　(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照施工方案规定执行。
　　(2)拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
　　(3)拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。
　　(4)拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。
　　(5)渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
　　(6)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
　　(7)在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。
　　(8)乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。
　　3、文明施工
　　(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作。
　　(2)乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。
　　(3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
　　(4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
　　(5)乙方协助甲方办理拆除备案手续。
　　(6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。
　　(7)本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除)，做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。
　　(8)中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。
　　第九条 违约责任
　　1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到“合格”的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。
　　2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。
　　3、工期误期赔偿费
　　(1)本招标工程要求乙方按中标工期完成。
　　(2)若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
　　(3)若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。
　　(4)施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元(以照相为准)，累计后在履约担保金里扣减。
　　第十条 争议的解决
　　凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。
　　第十一条 不可抗力
　　1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
　　2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不会因此而改变。
　　3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
　　4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
　　第十二条 合同生效
　　1、本合同自双方签章之日起生效。
　　2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
　　3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
　　4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
　　第十三条 其他约定条款
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
拆除工程合同书 篇7　　甲方：
　　乙方：
　　甲方将 所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
　　一、甲乙双方对拆除房屋的约定：
　　1、拆除房屋的范围： 办公楼地面其他附属建筑物等。
　　2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。
　　二、房屋拆除要求：
　　1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。
　　2、拆除工期 天，自日至年月 日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收。
　　3、甲方以每平方米按除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。
　　三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。
　　四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。
　　五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。
　　六、此拆除工程，靠近，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。
　　七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。
　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
　　甲方： 乙方：
　　法人代表： 法人代表：
　　年 月 日 年 月 日
拆除工程合同书 篇8　　甲方：
　　乙方：
　　甲方将所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
　　一、甲乙双方对拆除房屋的约定：
　　1、拆除房屋的范围：*办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。
　　2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。
　　二、房屋拆除要求：
　　1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。
　　2、拆除工期60天，自月日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。
　　3、甲方以每平方米按除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。
　　三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。
　　四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。
　　五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。
　　六、此拆除工程，靠近，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。
　　七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。
　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
　　甲方： 乙方：
　　法人代表： 法人代表：
　　年 月 日 年 月 日
拆除工程合同书 篇9　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
　　甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同：
　　一、拆除范围：甲方规划的X区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准，绿化、树木由甲方所有，不属于乙方拆除范围。
　　二、合同金额及付款方式：建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。
　　三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值，丢失损坏甲方不承担其责任。
　　四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备，以确保拆迁工作的顺利进行。
　　五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作，直至拆迁工作结束。
　　六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督，紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作，确保拆迁工作顺利进行。否则，甲方有权另行选择拆除公司，乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。
　　七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范，加强施工现场安全管理，保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故，由乙方自行承担其责任和损失，甲方不承担任何责任和补偿。
　　八、在强制拆迁房屋及附属物时，无论是否进行产权移交均纳入强拆范围，因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任，强拆后的房屋及附属物残值归乙方。
　　九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内，并保证拆除后的现场平整。
　　十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
　　十一、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，县拆迁办备案一份。
　　发包方 承包方
　　经办人 经办人
　　年 月 日
拆除工程合同书 篇10　　发包方：
　　承包方：
　　经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条 工程概况
　　一、工程名称：喀什噶尔宾馆贵宾接待楼
　　二、工程地点： 喀什噶尔宾馆内
　　三、承包内容：喀什噶尔贵宾接待楼门厅前柱、梁拆除
　　四、承包形式：承包方拆除包工，拆除建筑物的钢筋归承包方
　　五、拆除工程的总价款 元(大写： )。
　　第二条 施工准备
　　一、发包方：“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
　　2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
　　二、承包方：
　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
　　2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;
　　3、听从发包方驻工地负责人的指挥;
　　4 、按照建筑物拆除规范要求做好安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
　　第三条 工程期限
　　一、该项工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月日竣工验收。
　　二、合同签订后第二天开始拆除施工，同时承包方向发包方交纳押金3000元;
　　第四条 工程质量：
　　一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
　　二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：
　　1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;
　　2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;
　　3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方运送至发包方指定位臵堆放;
　　第五条 工程价款的结算与支付
　　一、承包方在该项拆除工程竣工由发包方驻工地负责人验收，验收合格后承包方将拆除钢筋拉出现场。
　　第六条 违约责任
　　承包方的责任：
　　一、工程不能按合同规定的工期拆除完毕的，每迟延一天向发包方支付逾期违约金500元;
　　二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程违约金3000元：
　　1、合同签订后承包方7日内未进场施工;
　　2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;
　　3、不经发包方同意，私自分包。
　　发包方的责任：
　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
　　二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
　　三、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3000元。
　　第七条 附 则
　　一、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
　　发包方： (签章)： 承包方： (签章)
　　年 月 日 年 月 日
拆除工程合同书 篇11　　甲方：
　　乙方：
　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：
　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;
　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;
　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);
　　四、工程工期：进场后140天;
　　五、费用结算：
　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。
　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;
　　3、上车费按30元/吨计算;
　　4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。
　　六、技术要求：
　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;
　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。
　　七、甲、乙双方的权利和义务
　　甲方的权利和义务：
　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;
　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;
　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;
　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;
　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。
　　乙方的权利和义务：
　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;
　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;
　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;
　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;
　　5、进场人员必须有国家发放的操作证;
　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;
　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。
　　八、安全责任
　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。
　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。
　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。
　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。
　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。
　　甲方： 乙方：
　　联系电话： 联系电话：
　　年 月 日
拆除工程合同书 篇12　　甲方：
　　身份证号：
　　电话：
　　乙方：
　　身份证号：
　　电话：
　　甲方就项目(汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内)，现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：
　　一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格
　　1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。总价 元整(最后以房屋实际面积据实结算)。
　　2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。
　　三、工程拆除期限
　　本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。
　　三、甲方的权利义务
　　1、享有按照本合同约定至收费的权力。
　　2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。
　　3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。
　　5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。
　　6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。
　　7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。
　　8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退还乙方。
　　四、乙方的权利及义务
　　1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。
　　2、按照本合同约定向甲方交纳费用。
　　3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。
　　4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负责任何拆除人员的劳务费。
　　五、付款方式
　　1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
　　2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格(人民币)除工程量达到50%(人民币)元。
　　3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。
　　六、合同生效及争议解除
　　1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方可提前解除合同。
　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由双方依法诉讼解决。
　　甲方(签字)： 乙方(签字)：
　　20xx年3月28日
拆除工程合同书 篇13　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
　　一、工程概况
　　(一)工程名称：  水塔拆除工程。
　　(二)工程地点：
　　(三)工程范围：
　　1、拆除地面以上整座水塔;
　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
　　(四)施工方式：人工作业拆除。
　　(五)工程施工期间：20__年 月 日20__年 月 日，共 天。
　　二、工程造价及付款方式
　　(一)工程总价：人民币 元。
　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
　　三、双方权利及义务
　　(一)甲方权利及义务
　　1、清理工程施工范围内的财物;
　　2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;
　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;
　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
　　(二)乙方的权利和义务
　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;
　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;
　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
　　四、工程验收
　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
　　五、违约责任
　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
　　六、争议解决
　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。
　　七、其他
　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;
　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日 _________年____月____日
拆除工程合同书 篇14　　甲方： 乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同法条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　第二条：合同期
　　一、工程施工工期为：墙体拆除一天;垃圾外运一天;搭钢架一天;修补外墙一天，工期累计需四天。
　　二、工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。
　　第三条：工程合同价
　　本拆除工程包干价为人民币：(大写)贰万陆仟零贰拾玖元玖角整(￥:26029.90元)，详见报价单。
　　第四条：工程检查验收
　　一、乙方必须在保证施工安全和其它楼体结构安全的前提下，严格按施工要求对目标楼体进行拆除，并接受甲方现场代表及基建职能部门的监督。
　　二、所有拆下的废旧门窗归乙方所有。
　　三、工程竣工后，甲方应及时进行工程竣工验收。
　　第五条：双方权利和义务
　　一、甲方责任：
　　1、负责断水断电工作。
　　2、配合乙方做好各方面协调工作。
　　3、派驻施工现场代表，对拆除工程进度进行监督检查。
　　4、组织对工程的竣工验收，并给乙方办理好结算工作。
　　二、乙方责任：
　　1、乙方在拆除施工中必须注意安全，不得违规拆除，拆除中因乙方操作技术等原因所引发的一切安全事故由乙方负责。
　　2、乙方派驻专人在施工现场负责管理监督。
　　3、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，并确保与目标楼体相连的楼房在拆除过程中的结构安全，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。
　　第六条：工程价款的支付与结算
　　一、乙方拆除完工经甲方验收合格后甲方在一星期内向乙方支付所有款项。
　　第七条：乙方的违约责任
　　乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚，最高不能超过合同价。
　　第八条：争议
　　本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收，结清工程款后自然失效。
　　本合同一式四份，双方各执两份。
　　甲方：(盖章)甲方法人代表：(签字)
　　乙方：(盖章) 乙方代表：(签字)
　　年月日：
拆除工程合同书 篇15　　发包方：(以下称甲方)
　　承包方： (以下称乙方)
　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规JGJ147-20xx》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：
　　第一条 拆除项目、地点
　　1、拆除工程项目：
　　2、拆除工程地点：
　　第二条 乙方资格
　　1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;
　　2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;
　　3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：
　　4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
　　第三条 施工范围及拆除垃圾
　　1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;
　　2、拆除垃圾:由于拆除而产生的相关垃圾由乙方清理运走。由此而需要办理的相 关证照乙方自行办理(甲方可以协助)，相关费用由乙方自行承担;
　　3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
　　第四条 施工条件
　　1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意;
　　2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;
　　3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;
　　4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行;
　　5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;
　　6、施工许可手续及乙方施工人员必须严格遵守国家相关的治安 、消防、安全、建筑、施工等管理法规。否则由此产生的相关责任及费用由乙方负责;
　　7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。
　　第五条 拆除程序
　　1、施工前，乙方对市政、公用设施必须有相应保护方案交甲方备案，施工过程中由于乙方产生的损坏由乙方负责;
　　2、乙方负责制定并落实拆除组织施工方案及安全专项防护措施方案(包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容)，并做为本合同的有效组成部分;
　　3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
　　第六条 拆除工期
　　1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;
　　2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意;
　　3、乙方同意在3天内开始施工;
　　4、双方约定自施工之日(X年6月1日)起在20天(X年6月20日)完成约定的项目拆除。
　　5、由于乙方原因造成工期延迟视同乙方违约，则乙方赔付甲方违约金工程整体拆除价的5‰/天
　　第七条 乙方责任
　　1、安全责任
　　(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;
　　(2)负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员;
　　(3)建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任;
　　(4)必须接受甲方及政府相关部门提出的安全处理意见，并及时改正;否则因此造成的后果由
　　乙方负责;
　　(5)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
　　(6)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
　　2、环保责任
　　(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣 土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
　　(2)施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。
　　(3)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
　　3、文明施工
　　(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;
　　(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通;
　　(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
　　4、治安消防责任
　　(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;
　　(2)乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责;
　　(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。
　　第八条 工程价款及支付方式和时间
　　1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写：180000元)，废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
　　2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整(小写：100000元);15天内付捌万元整(小写：80000元)。
　　3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。
　　第九条 工程验收
　　在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字 后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
　　第十条 违约责任
　　1、乙方将合同项目转交第三方承包;
　　2、乙方原因使工期延长;
　　3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的;
　　4、违反合同上述条款的;
　　第十一条 争议的处理
　　双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十二条 其他
　　本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自X年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。 甲方：(盖章)
　　乙方：(盖章)
　　签订日期：X年6月1日

拆除工程合同书（精选15篇）