农村房屋建设施工合同模板

师哈哈达人

　　建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。农村房屋建设施工合同怎么写呢?以下是师哈哈网小编整理的农村房屋建设施工合同，欢迎参考阅读。
农村房屋建设施工合同范文一　　甲方：
　　乙方：
　　为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1、工程结构：砖混结构， 楼层，样式
　　2、建筑面积： 平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为： 屋面处理方式为： 层高为： 门窗材料： 尺寸：
　　第二条：承包方式
　　1、承包形式： 工 料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。
　　2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币 元(大写： )，房屋建筑面积计算方法为：
　　3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。
　　4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理，和相关的保险措施;甲方不承担一切责任。
　　第三条：工程工期
　　1、甲方规定动工时间为 年 月 日到 年 月 日，乙方不得提前和推后。
　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
　　第四条：工程质量及付款方式
　　1、乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
　　2、工程付款方式： 工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。
　　3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。
　　甲、乙双方必须共同遵守以上约定，如有未尽事宜经双方协商一致后可另附补充。
　　甲方(字盖章): 乙方(签字盖章):
　　年 月 日 年 月 日
农村房屋建设施工合同范文二　　发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、概况
　　1、施工地点：镇(乡)(村) 组
　　2、住房结构： 平方米。
　　3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。
　　4、生活：甲方负责。
　　5、承包方式：(只包人工费)。
　　6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。
　　7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
　　8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。
　　9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付
　　10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
　　11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。
　　二、甲、乙双方责任
　　1、甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
　　三、违约责任
　　1、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。
　　四、纠纷处理方式：
　　甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。
共2页，当前第1页12

农村房屋建设施工合同模板